〖摘要〗指派為乙方駐工地代表,負責合同履行,組織施工,保質(zhì)、保量、按期施工,解決由乙方負責的各項事宜。寫合同范本要有好的參考,小編今天就為您特別搜集了一篇建筑施工合同2例,不妨看一下。
【篇一】
發(fā)包方(甲方):承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.2、工程地點:
1.3、承包范圍:按雙方確認的設(shè)計方案、圖紙和預(yù)算項目的裝修工程內(nèi)容。
1.4、承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供)
1.5、工期:天。(按甲方通知進場施工當天計,即從年月日起計)
1.6、工程質(zhì)量:按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級,。
1.7、合同工程價款(人民幣大寫):(詳見預(yù)算表)。
第2條甲方工作
2.1、開工前,向乙方進行作法說明和現(xiàn)場交接交底,交出可施工現(xiàn)場。
2.2、為乙方提供施工所需的室內(nèi)水、電源。
2.3、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行,辦理內(nèi)部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。
2.4、協(xié)調(diào)辦理有關(guān)的手續(xù),解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問題。
2.5、如需要拆改建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責辦理相應(yīng)手續(xù),協(xié)調(diào)物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接,擬定施工方案和進度計劃,按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行,組織施工,保質(zhì)、保量、按期施工,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄,編制工程結(jié)算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
3.7、進場前辦妥施工人員的工地出入證,接受施工安全教育。
3.8、進場人員必須備齊證件,隨時接受甲方及有關(guān)人員檢查。
3.9、乙方必須做好施工安全措施,施工安全乙方負責,甲方有權(quán)督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、因一方責任,影響工期,一切責任由責任方負責。
4.2、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不能順延。
4.3、因甲方逾期付款,逾期交場地,影響工期,工期順延。
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工,工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準,本工程保修期
5.2、甲、乙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方在征得甲方同意后可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗,復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三天內(nèi)組織驗收,驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、1、雙方商定本工程結(jié)算以實際工程量及參考預(yù)算單價為準。
6.1、2、在預(yù)算項目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結(jié)算,沒有做的項目不結(jié)算。
6.1、3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
6.2、工程款的支付方式:
6.2.1、甲、乙雙方簽訂合同后,甲方支付%工程款。
6.2.2、乙方完成,甲方支付%工程款。
6.2.3、乙方完成,甲方支付%工程款。
6.2.4、余款(保修金除外)在工程完工通過驗收,在雙方確定結(jié)算后天內(nèi)甲方支付完畢。
6.2.5、乙方以人民幣工程保修金,待保修期滿后十天內(nèi)結(jié)清。
6.3、本工程項目的增減約定
6.3、1、工程所發(fā)生的在預(yù)算項目之外的工程項目,均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù),才能進行結(jié)算。甲方確定不做的項目不能結(jié)算。
第7條有關(guān)材料供應(yīng)的約定
7.1、工程施工所需材料由乙方采購供應(yīng)至施工現(xiàn)場,如商定需由甲方采購的材料由甲方供應(yīng)至施工現(xiàn)場。
7.2、甲、乙雙方如一方對材料設(shè)備有異議,可進行檢驗。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失及法律責任。
第9條違約責任、爭議或糾紛處理
9.1、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
9.2、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
9.3、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。
第10條附則
10.1、乙方在施工過程中除接受甲方監(jiān)督外還應(yīng)服從物業(yè)管理公司的管理。
10.2、本合同正、副文本各兩份,雙方各執(zhí)二份,具同等效力。
10.3、本合同從雙方簽訂之日起執(zhí)行至合同履行完成后自動終止。
10.4、附件:《裝修工程報價(預(yù)算)表》
甲方:乙方:
代表(簽字):代表(簽字):
年月日年月日
【篇二】
建設(shè)工程施工合同是承包人進行工程建設(shè)施工,發(fā)包人支付價款的合同,是建設(shè)工程的主要合同,同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。
擬建建設(shè)工程施工合同中注意事項有哪些呢?
中國建筑網(wǎng)通過整理建設(shè)工程施工合同中基本的注意事項包括以下幾點:
。1)審查發(fā)包人與承包人履約情況
(2)履約管理之工期
。3)工程簽證與索賠
(4)項目章和公章的風險
。5)業(yè)主拖欠工程款時,建設(shè)工程價款的優(yōu)先權(quán)問題
其中擬建工程建設(shè)工程施工合同中履約管理之工期基本內(nèi)容:
(一)工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
、俪邪擞凶C據(jù)證明實際開工日期的,則應(yīng)認定該日期為實際開工日期。承包人的證據(jù)可以是建筑單位發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等;
、诔邪穗m無證據(jù)證明實際開工日期,但有開工報告,則應(yīng)認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期;
、廴舫邪藷o任何證據(jù)證明實際開工日期,亦無開工報告,則應(yīng)以合同約定的開工日期為準。
2、竣工日期的認定
《人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定認定方法:
、匐p方確認的日期為竣工日期;
、诮ㄔO(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經(jīng)蓋章的驗收報告的時間,不是竣工驗收備案日期,因為竣工驗收備案是由建設(shè)單位來報送);
、鄢邪颂峤豢⒐を炇請蟾妫l(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;
、芪唇(jīng)過竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
(二)幾種影響工期的因素
1、施工許可證:
①如未取得且未施工,以取得施工許可證之日作為開工日期;
、诘缥慈〉们乙呀(jīng)施工,則一般以施工開始日為開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。
3、設(shè)計變更
①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
4、圖紙延誤
、僭O(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
、谠O(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
5、增加工程量
、僭O(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
6、質(zhì)量鑒定
《人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設(shè)工程竣工前,當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。
、勹b定合格,順延工期;
②鑒定不合格,視情況而定。
7、建設(shè)單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令、批準,致使施工不能正常進行;建設(shè)單位未按照約定時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前,施工企業(yè)發(fā)出檢查通知,建設(shè)單位未及時檢查等。
、僭O(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
8、一周內(nèi),非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
9、發(fā)生不可抗力事件
無法預(yù)見、不可避免并不能克服,一旦發(fā)生,要積極采取措施,阻止和預(yù)防擴大損失,要及時按照合同約定的程序和時限報告。